成功案例

SUCCESS CASES

江苏省盐阜建设集团有限公司诉江苏洪泽湖农场集团有限公司建设工程施工合同案件

 委托人:江苏洪泽湖农场集团有限公司
委托事项:对案件进行一审诉讼代理
受理法院:江苏省宿迁市中级人民法院
审理程序:一审
代理结果:胜诉(原告主张要求被告支付所欠工程款525万余元及利息200万余元,一审判决被告仅需要支付欠款128万余元)
承办部门:盈科律师事务所南京分所
主办律师:左锋


一、         基本案情
原告江苏省盐阜建设集团有限公司诉称,2006年10月,其与被告江苏洪泽湖农场集团有限公司签订工程建设合同,承包宏景家园7—14号楼土建及安装工程,后合同于2007年1月4日正式开工建设,2007年10月20日通过质量验收,被告现已实际使用该建筑物。经结算工程造价为1120余万元,但被告仅给付了629万元,尚欠525万余元,请求法院判令被告支付所欠工程款525万元及从2008年1月1日到其实际付清工程款期间的利息。被告委托本人作为一审诉讼代理人。
二、         代理意见
1、              该工程约定的事固定价格结算方式,且经过泗洪县招投标办公室的备案,应该以合同所约定的价格进行结算。
2、              没有按合同约定开工的责任不在被告,而是原告违法将该工程转包给没有资质的人进行施工所致。作为实际施工人及原告并没有向被告即使开具开工报告,导致该工程延期的过错责任完全在原告方,延期所造成的工程相关损失应由原告自行承担。
3、              根据相关规定,双方合同约定工程价款实行固定价结算的,一方当事人要求按定额结算工程款的,人民法院不予支持。
4、              对于原告提供的有关鉴定报告不予认可,因为该鉴定违法了最高院审理建设工程施工合同纠纷司法解释的相关规定,以中标价进行结算的,不应该另行评估鉴定。
5、              被告自行维修和委托其他单位所做的安装设备款28万余元及应从工程款里扣除。
三、         代理结果
一审法院判决认定:原、被告双方签订的建设施工合同合法有效,原告施工完毕后,被告应当按合同约定支付工程价款,经法院委托鉴定,涉案工程价款为758万余元,被告已支付717万元,加上扣减的部分费用计28万余元,尚欠128万余元,被告应当给付原告,利息应该从原告起诉时即2011年11月起算至判决确定的实际履行之日止。驳回原告的其他诉讼请求。